摘要：好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《土方运入合同范本(共24篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在好笔杆子网还可以找到更多《土方运入合同范本(共24篇)》。
土方运入合同范本 第1篇
发包人： 承包人：
沧州千童商业广场项目第一期深基坑土方开挖项目，经发包人、承包人协商一致，为明确双方的权利和义务,签订本合同。
一、工程概况：
1 工程名称： 2 工程地点： 3 工程规格： 4 5#楼：约50000m 1# 2# 3#楼 约150000m
二、发包人向承包人提供的相关资料：
1、 地质勘查报告1份;
2、 桩基平面图1份;
3、 止水帷幕及支护施工图1份;
4 、施工技术交底1份;
5 、井点降水平面图1份;
6、 深基坑土方开挖图1份。
三、工期：
自 20xx 年 7 月 1 日至 20xx 年 7 月 20 日，20个日历天，实际开工日期以发包人通知为准。
四：承包方式：人工+机械(施工用电由施工方负责) 五：工程造价及支付方式：
1 、工程造价 (不含税) 33
按现场测量实际土方量9元/m，共计20万m，其中5万m需运到发包人指定地点，余土由承包人自行解决。
2、 付款方式 333
(1) 验收并经过相关部门检测通过，无息退回履约保
(2) 待1# 2# 3# 楼主体施工至+以上6层，付总
(3) 主体封顶付35%;
(4) 余款5%作为质量保证金。
六、质量标准：
依据现行施工验收规范。
七、变更及工程量的调整:
本合同价款只调整如下两项:
1 、设计变更;
2、 现场鉴证。
八、发包方责任:
1 、提供电源，且由承包人交纳电费;
2、 施工监督;
3、 收到承包人工程完工报告二日内验收完毕。
九、 承包方责任：
1 、办理土方开挖、运输的相关手续，并承担相应责任及费用;
2 、确保施工质量及施工工期，并严格按施工方案施工; 3 、确保安全文明施工，由承包人承担全部安全责任; 4 、扰民及外界干扰由承包人解决并承担费用;
5 、接受发包人、监理单位的检查与验收
6 、修理施工坡道;
7 、将50000m上表土运至发包方的第二期项目的指定地点，并按承包方要求堆放;
8 、将第一期施工现场平整至室外坪;
9 、机械开挖不得扰动地基土，人工清槽由发包人承担; 10 将桩头自槽底运出施工现场;
11 自行解决施工现场道路及出入口。
十 、违约责任：
1 、按栋号要求工期，每栋号提前或延迟一天，每天奖罚5000元;
2 、达不到施工要求质量，承包人承担所有经济损失，并发包人不支付工程款;
3、承包人明显不能履约合同时，发包人可以终止本合同，并
4、承包人出现偷工减料或出现影响或已影响工程质量的是情
5 、达不到降水效果，承包人承担所有经济损失，并发包人不支付工程款。 3
十一 、争议解决的方式：
1 、向当地主管部门调解;
2 、由沧州市人民法院仲裁委员会仲裁;
3 、向沧州市人民法院起诉。
十二 、本合同一式二份，发包人、承包人各执一份。合同未尽事宜，双方协商解决。
发包人： 承包人：
年 月 日 年 月 日
土方运入合同范本 第2篇
发包方：天合建设集团丁岸路项目部 （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
经甲乙双方协商一致就云庭花园建设项目1#、2#住宅、3#办公楼及地下车库基础土方开挖工程由乙方包工完成，为了双方的合法权益，特订立本合同，由双方共同遵守执行。
一、工程内容及承包范围：
丁岸路1#、2#住宅、3#办公楼及地下车库基础土方开挖工程，乙方提供大型挖掘机、运输车辆等机械，按甲方要求包工按时完成（包开挖、包回填），所开挖的土方量自行安排场外空地储存堆放。不得倒卖，以确保基础验收后土方足够及时回填，并按照甲方要求分层夯实。回填土应无杂质、生活垃圾、建筑垃圾及淤泥土等。乙方在施工前必须与昆山市城管中队联络、沟通，遵循城市道路管理条例。施工中负责施工厂内外道路清理、打扫等工作。如有违章罚款，一切均由乙方承担。在土方开挖期间，所有土方外运车辆驾驶员严禁喝酒、疲劳驾驶等。若因此发生交通事故均与项目部无关，因事故造成停工或延误工期对项目部造成的经济损失，将在工程款中扣除。
二、工程技术质量要求及工期：
…… 此处隐藏22273字，全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
