摘要：好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《建设工程施工分包合同范本优选16篇》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在好笔杆子网还可以找到更多《建设工程施工分包合同范本优选16篇》。
建设工程施工分包合同范本 第一篇
出租方(甲方)： 签约地点：
承租方(乙方)： 签订日期： 年 月 日
根据《xxx合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：
一、设备的使用地点及工程情况： 乙方租赁甲方的设备仅限于河间市城区内的工程中使用，不得转移到其它地点。
二、租赁设备概况
三、设备的所有权：
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。
承租方不得以任何理由对设备进行抵押或转移，否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任：
1、 提供良好的设备。
2、 负责设备进入乙方施工现场。
五、乙方的基本职责：
1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备的安全，设备损坏或丢失由乙方负责赔偿。
2、乙方应在交货地点由乙方指定验收人检查验收租赁设备，同时将签收盖章后的租赁收据交给甲方指定验收人。
3、租赁期满后负责设备进入甲方仓库。
六、结算方式及相关事宜：
1、租赁期间：自 年 月 日至 年 月 日，自设备进入乙方场地时开始计算租金。如乙方暂未使用，则从使用日期开始计算租金。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。如乙方继续租用，租赁费按实际天数计算，不再重新鉴定合同。
2、结算方式：设备租赁费按合同双方指定验收人出具的单据为标准计算，乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。
如到期未付租金加收月租金的滞纳金，并且甲方有权将设备撤场，所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算，超出部分按天计算( 元/天)。
3、运费的承担：设备的进场费用由甲方承担，退场费用由乙方承担。乙方应在设备进场或退场前三日内通知甲方。
4、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工使用，必须征得甲方得同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。如送货单退货单、租赁费收据、及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。
八、争议的解决：
有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《xxx合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
九、本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。
甲方：法人代表： 身份证号 电话：
甲方指定验收人： 身份证号 电话：
乙方：法人代表： 身份证号 电话：
乙方指定验收人： 身份证号 电话：
建设工程施工分包合同范本 第二篇
26.违约
当发生下列情况之一时，视为承包人违约：
（1）本合同通用条款第款提到的承包人不按分包合同的`约定支付工程预付款.工程进度款，导致施工无法进行；
（2）本合同通用条款第款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款；
（3）承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。
当发生下列情况之一时，视为分包人违约：
（1）本合同通用条款第款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系；
（2）本合同通用条款第款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包；
（3）本合同通用条款第款提到的因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的；
（4）本合同通用条款第款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准；
（5）分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。
分包人违反本合同可能产生的后果：如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误.经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。
27.索赔
当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。
…… 此处隐藏24421字，全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
