摘要：好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《打隔断合同范本(必备40篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在好笔杆子网还可以找到更多《打隔断合同范本(必备40篇)》。
打隔断合同范本 第1篇
甲方：
乙方：
经双方友好协商甲方同意 男女卫生间天花板吊顶维修工程包给乙方，为明确双方责任和义务，保证工程质量，双方签订本协议，并共同遵守。
一、工程内容
1.男女卫生间天花板吊顶，工程量：_______㎡，单价_______元；
2.电路改造，施工中工程量据实验收及材料单价进行签证认定；
2.合同价款：按照核算后价款据实结算。
二、承包方式：
包工包料。
三、工期：
须在规定的时间内完工。
四、结算方式：
开具发票结算，在完工验算后一次性付清维修工程款（除押金）。交纳￥2000元押金，在工程保修期结束后返还。
五、其它事项：
1、在施工过程中乙方必须保证工程质量，要求做到排污通畅、环境卫生、空气清新。对因未按甲方要求及不符合规定，造成的返工，乙方应及时给予返工直至合格为止，所发生的一切费用由乙方负责
2、乙方在施工过程中乙方必须做好安全防范措施，否则造成的安全事故及一切损失由乙方单方面承担，致使甲方造成损失的，甲方有权行使追偿权。
3、施工所用的各种机械设备工具材料由乙方自理。
4、保修期为1年，保修期从验收合格之日算起，在工程保修期间，造成的质量问题乙方须及时上门维修。
5、保修期间，如有质量问题，乙方应及时维修，所需材料由甲方负责。
6、以上协议一式二份，甲方执一份，乙方执一份。
7、本协议从签字之日起生效。
甲方：（公章）
乙方：
法人代表：（或代理人）
日期：
打隔断合同范本 第2篇
委任单位：
施工单位：
就工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目内容:
见材料明细清单
四、工程期限：本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。
五、工程造价为 人民币：
六、付款方式：
1、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的%预付款。
2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总造价的%工程款，余额在工程验收合格后两个月内付清。
3、工程完工验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料两日内如未提出异议，即视为同意，将剩余款项全部付清，违约付款。
七、材料设备：
本工程所需的`工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管，场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。
八、工程施工：
1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工。
2、乙方负责制定各类制作的材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资，及材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
4、乙方应了解遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。
九、工程质量：
1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定验收标准。
2、各类装饰工程质量保修一年。
十、工程验收：
由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所要求和有关标准对工程进行验
收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任：
任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注：
本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式二份，甲、乙方双方各执一份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：
代表人： 代表人：
日期：日期：
签订合同地点：
打隔断合同范本 第3篇
合同编号：________
发包人：________
承包人：________
委托代理人：________
营业执照号：________
电话：________
委托代理人：________
电话：________
依照《^v^合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
工程地点：______________________________________。
…… 此处隐藏43129字，全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
