摘要：好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《建筑工地内部承包合同范本(推荐25篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在好笔杆子网还可以找到更多《建筑工地内部承包合同范本(推荐25篇)》。
建筑工地内部承包合同范本 第1篇
发包方：赣州旺达建设工程有限公司 (以下简称甲方) 承包方：杨建根，身份证号码：3624269(以下简称乙方)
根据甲方与建设单位签订的工程合同要求，结合本工程的实际情况，为加强项目管理，提高经济效益，明确双方责任，经甲乙双方协商，就乙方承包甲方承建的 江西赣州国泰特种化工有限责任公司异地搬迁技术改造土建II标段 工程，特签订如下合同。
一、合同范围
1术改造土建II标段生产辅助区工程
2、工程地点：3、中标前工程总造价为：(人民币大写：零壹拾贰万肆仟柒佰叁拾元柒角陆分整 )，中标下浮后总造价为
4、工程范围(依据项目编号104、104-2-1、104-2-2、105、106、107、108、109、110、111、112、115、116、305、306、502、503、504、204~9、溢水井、50m³软化水池、排污降温池、所有土建工程和安装工程的合同确定)
5、承包期限：工期个月，自月日起至日止，特殊情况按业主(发包单位)签证的延期工日顺延。
6、工程质量等级：合格
二、承包经营及付款方式
1、乙方为本工程的内部承包人，应严格履行甲方与本工程建设单位 (以下简称业主)所签订的《建设工程施工合同》(编号为： )规定的内容，向甲方以工程承包责任制的方式(包工、包料、包质量、包工期、包安全、包税收)进行施工，乙方全权负责本项目的施工、成本核算，自负盈亏。甲方与业主签订的 施工合同 为本合同的附件，对双方均具有法律效力。
2、乙方应严格遵守国家及地方的法律法规和甲方的各项管理规定，依法经营。
3、甲方向乙方收取工程决算造价全部进入甲方指定帐户内，甲方收到江西赣州国泰特种化工有限责任公司业主工程款3天内，甲方应无条件打入乙方指定的帐户。如甲方不及时把工程款打给乙方，造成乙方工地停工，甲方应负乙方停工的全部经济损失。
三、安全生产条款
乙方应为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并按规定为参与本工程的员工办理“五险一金”。在工程施工全过程中，产生的一切人身安全责任及事故均由乙方负责。在工程施工全过程中，出现的所有安全生产责任及事故均由乙方负责。甲方不承担任何直接或间接责任。
四、争议的解决
甲、乙双方在本合同的履行过程中如争议，均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
五、本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字后生效，工程完工保修期满并结清双方账目后本合同自然失效。
附：江西赣州国泰特种化工有限责任公司异地搬迁技术改造土建II标段生产辅助区工程所有土建工程和安装工程一份。
甲方(盖章)： 乙方：
年 月 日
建筑工地内部承包合同范本 第2篇
甲方：
乙方：马平均
依照《^v^合同法》、及其有关法律行政法规，甲乙遵循平等自愿，公平诚信原则。结合本工程实际情况，双方经友好协商，达成如下合同条款，订立本合同，双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围：
1、装车、运输、推平、弃土转运运距1公里/立方米增加运费每公里元，不足1公里的按1公里计算。
2、施工技术要求：平场自然碾平。
三、合同工期：
开工日期：年 月 日（以甲方正式开工通知为准） 竣工日期：年 月 日
合同工期总日历天数360天。
四、工程价款计算办法：
1、土石方综合单价，每立方元，装运推平，运距米内自然碾压。
2、做路时，挖机进场付每台挖机5万元押金，一天为1800元。不足一天为一天补足。
3、此单价包括：人工费、材料费、机械费、设备进场费、搭建临设费、管理费用等。
4、工期：甲方入场通知书下达起计算，工期壹年。
五、甲、乙双方的责任及义务
1、甲方义务和责任。
工一切事务。
负责提供施工用水、动力电就近指定搭接。
负责协调和处理好周边关系为乙方创造良好施工环境。
及时签证工程量，材料价格，审查合格工程的日进度报表工程结算等事项。
2、乙方的责任和义务
乙方指派负责该项目的“进度、质量、安全”工作。
做好施工现场地下管线和邻近建筑物构筑物的保护工作。保证现场清洁符合有关规定，交工前人走场地清。
乙方须建立健全、安全生产组织与制度，加强安全教育、全面负责、确保工程安全生产，人生安全。凡因乙方管理不善，措施不
力或职工过失，造成的人员伤亡、财务损失由乙方承担一切责任，甲方概不负责。
七、工程价款结算与拨付方法：每星期一结算，星期二付款。
八、违约责任：
甲方违约责任
…… 此处隐藏49404字，全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
