摘要：好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《南京市货物买卖合同范本(7篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在好笔杆子网还可以找到更多《南京市货物买卖合同范本(7篇)》。
南京市货物买卖合同范本 第1篇
原告：，男，族，年月日出生，住
电话：13810。
被告：上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司。
住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号
法人代表
电话：
被告：百居(*)家居有限公司北京经济技术开发区店
住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号
法人代表
电话：
案由：装饰装修合同纠纷
诉讼请求：
1、请求法院依法判令被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司继续履行《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》。
2、请求法院依法判令被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司向原告支付违约金(自2007年10月26日起至工程交付之日止，每日按工程造价的2‰计算)。
3、请求法院依法判令百居(*)家居有限公司北京经济技术开发区店继续履行《内购材料供应合同》。
4、诉讼费用由被告承担。
起诉事实与理由：
原告为了装修购买的位于北京市大兴区的房屋，于2007年4月20日与被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司(以下称百居开发区分公司)签订了《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》，与百居(*)家居有限公司北京经济技术开发区店(以下称百居开发区店)签订了《内购材料供应合同》。二被告同属上海百安居公司，共同收取工程款。合同约定，由百居开发区分公司负责施工，工程款共计元，工期75天，百安居采取特有的“清包工、陪购材料”的.方式，原告所需装修材料必需在被告百居开发区店购买。合同签订后原告根据被告提供的预算在2007年月日至2007年月日往二被告共用的资金卡内付了材料款和人工费等共计0元，此款现仍有余额。
2007年月日开始施工后先后出现了多处质量问题，经与被告百居开发区分公司多次协商，最后双方于2007年10月26日达成解决方案，赔偿原告损失49593元。此后由于被告方施工负责人变动等原因工程一直处于半停工状态，原告多次向百安居领导投诉、协商未果。2009年6月22日被告方店长带工人在卫生间施工时违章操作，造成重大安全隐患，被小区物业责令整改，并告知以后由原告承担相应责任。原告与被告的争议一直不能协商解决投诉至北京市工商局消保科，在该科的多次调解下百安居领导在2009年7月31日答应保证在一周内工程完工交付使用，可是事后工程仍然处于停工状态。
现在室内原告定制的嵌入墙内的十余组壁柜还没有安装，后续的电线、管道等附属设施无法安装。由于工程停工时间长已装修部分无人维护造成墙面乳胶漆发黄，7扇木门和4个房屋的实木地板起翘开裂，这些质量问题难以完全修复。
被告工期延误已达二年多之久，理应继续履行合同、继续施工将符合质量要求的装修房屋交付给原告。由于被告的违约行为造成原告二年多不能入住使用房屋，以及装修工程中存在多处质量问题给原告造成了巨大的经济损失，被告理应承担违约责任。为此特提起诉讼，请依法裁决。7胶部7年修工程讯
北京市大兴区人民法院
起诉人：
合同纠纷起诉状模板 (菁华1篇)（扩展4）
——合同纠纷起诉状样式 (菁华1篇)
南京市货物买卖合同范本 第2篇
原告：住址：身份证号码：被告：住址：身份证号码：诉讼请求：风险提示：
诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同；
2、判决被告返还原告剩余房款______元整；
3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：风险提示：
…… 此处隐藏5099字，全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
