摘要：好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《电力工程施工合同范本免费(共46篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在好笔杆子网还可以找到更多《电力工程施工合同范本免费(共46篇)》。
电力工程施工合同范本免费 第1篇
甲方：______________
乙方：______________工程有限公司
一、工程名称：_____________项目
二、工程地点：__________________
三、工程内容：_________________线路施工及配电箱安装
四、工程造价：_________________伍万伍仟捌佰玖拾贰元(55892元)
五、双方责任
1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。
七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。
八、付款方式：_________________在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。
九、争议的处理：_________________
1、本合同受xxx法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_________________
(1)提交仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。
甲方(签章)：_________________乙方(签章)：_________________
委托代表：_________________委托代表：_________________
签订时间：_________________年______月______日签订时间：_________________年______月______日
电力工程施工合同范本免费 第2篇
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《^v^合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。
第一条：工程概况
工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程
工程总投资：元(壹佰柒拾叁万元整)
工程地点：铜仁侨泰嘉逸花苑
工程内容：搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收)
工程内容不包括：土建部分
第二条：工程工期
工程合同工期:45个工作日。
工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。
如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:
因甲方提出变更设计而影响工程进度。
甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。
甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。
未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。
其它因甲方原因造成的延误。
因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。
第三条：承包方式及合同总价
根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程《预(决)算书》。
根据双方认可的设计图纸进行施工。 工程总造价为大写人民币：壹佰柒拾叁万元整。
如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致，合同总价可作相应调整，核实办理追加或追减。
设计变更，以甲方部门出具的通知单为准，按实际进行调整。
国家强制性政策调整。
第四条：设备、材料供应
本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购，具体清单见附件[预(决)算书]，并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。
辅材由乙方组织供应，具体清单见附件[预(决)算书]。
所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。
本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全，需进行加工处理时，应事先取得甲、乙双方的同意，并办理完有关手续后使用，产生的加工费用由负责供应方负担。
第五条：工程质量及检查验收
乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。
甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。
乙方在工程过程，甲方配合并派出随工代表(或供电主管部门)对隐蔽工程和施工工艺进行随工检验，合格签证后乙方可进行下道工序施工，发现问题应及时解决，竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查，随工验收应做好详细记录，必要时可检查随工签证。
…… 此处隐藏48316字，全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
