摘要：好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《渣场承包租赁合同范本(43篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在好笔杆子网还可以找到更多《渣场承包租赁合同范本(43篇)》。
渣场承包租赁合同范本 第1篇
甲方：
乙方：
为了促进双方经济发展，在平等互利的基础上，经过双方友好协商，双方就货物的运输达成以下协议：
1、 甲方委托乙方将货物从运输地运往甲方指定目的地。
3、 乙方在接到甲方提货通知时应及时安排。
4、 乙方提货时应根据甲方提单的要求进行提货，对所提货物的质量进行把关，如发现货物外观有破损。变型，乙方应及时通知甲方。
5、 乙方运输完成后应及时将甲方所需单据返回甲方。
6、 乙方在运输过程中应保证货物及时安全的运到甲方指定的目的地。在运输过程中发生货损，所造成的损失由乙方承担赔偿。
7、 在运输过程中甲方如需改变运输目的地，应提前通知乙方，否则所造成的损失由甲方负责。
8、 运费：应甲方每次运输目的地不同，运价由双方另协商定价。
9、 费用结算时间为次月一日至十日，甲方不得无故拖欠乙方运费，乙方负责提供运输清单和运输发票，
10、 合同生效后，双方应严格遵守，任何一方不得违背。
11、 未尽事宜，双方共同协商解决，如协商不成通过宝山区人民法院诉讼解决。
12、 本合同一式贰份，甲。乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。传真件同样具有法律效力！
13、 本合同自签定之日起一年内有效。
甲方：
代表：（盖章） 年 月
乙方：
代表： （盖章） 年 月 日 日
渣场承包租赁合同范本 第2篇
建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。
拟建建设工程施工合同中注意事项有哪些呢？
（1）审查发包人与承包人履约情况
（2）履约管理之工期
（3）工程签证与索赔
（4）项目章和公章的风险
（5）业主拖欠工程款时，建设工程价款的优先权问题
其中拟建工程建设工程施工合同中履约管理之工期基本内容：
(一)工期和施工进度
1、实际开工日期的认定
①承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是建筑单位发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等；
②承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期；
③若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。
2、竣工日期的认定
《人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法：
①双方确认的日期为竣工日期；
②建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（注意是经盖章的验收报告的时间，不是竣工验收备案日期，因为竣工验收备案是由建设单位来报送）；
③承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
④未经过竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
(二)几种影响工期的因素
1、施工许可证：
①如未取得且未施工，以取得施工许可证之日作为开工日期；
②但如未取得且已经施工，则一般以施工开始日为开工日期。
2、拖欠工程款
拖欠工程款且导致停工或缓慢施工，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。
3、设计变更
①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；
②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。
4、图纸延误
①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；
②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。
5、增加工程量
①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；
②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。
6、质量鉴定
《人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。
①鉴定合格，顺延工期；
②鉴定不合格，视情况而定。
7、建设单位的其他原因
…… 此处隐藏51813字，全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
