摘要:好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《最新项目设计咨询合同范本(实用7篇)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在好笔杆子网还可以找到更多《最新项目设计咨询合同范本(实用7篇)》。
最新项目设计咨询合同范本 第1篇
基于“事前预防”优于“事后补救”之考虑,2017版FIDIC银皮书增加了预警机制。通用条款第条规定,若已经知道发生了或者预计可能发生下列事件的,包括(1)对承包商人员的工作造成不利影响,(2)对完成的工程的性能造成不利影响,(3)可能增加合同价格和/或(4)可能延误工期的,承包商或业主应提前通知另一方相关事件。业主可以按照变更条款的规定,要求承包商提交一份避免或者降低该等事件造成的不利影响的建议书。如果业主同意承包商提交的建议书,业主应依据合同指示变更。即便业主不同意该建议书,如果承包商因提交该建议书而产生费用的,承包商有权要求业主支付相应费用。显然,预警机制的引入不仅有助于提前发现不测事件,而且有助于合同双方预判该等事件是否会对项目产生不利影响并协商采取相应措施,最终达到控制风险并避免或减少合同双方之间索赔事项的目的。
最新项目设计咨询合同范本 第2篇
2017版FIDIC银皮书将“争端裁定委员会(Dispute Adjudication Board)”变更为“争端避免/裁定委员会(Dispute Avoidance/Adjudication Board)”,其目的是期望争端避免/裁定委员会能够在项目实施过程中帮助协调化解业主与承包商之间可能产生的分歧,以避免进行仲裁裁决。
99版银皮书规定争端裁定委员会是在出现争议、且一方提出将争议提交争端裁决委员会后28天内组成。但在2017版FIDIC银皮书模式下,业主和承包商原则上应在合同签署日后28天内共同任命争端避免/裁定委员会成员并组成争端避免/裁定委员会。争端避免/裁定委员会成员可以依据双方请求参与项目会议、实地考察现场、跟踪了解项目详情,对业主和承包商在履行合同期间可能出现的问题或分歧进行非正式讨论并提出解决方案。
尽管争端避免/裁定委员会应尽力促使双方通过协商达成一致,但无论争端避免/裁定委员会是否履行该职责,任何一方可以将争议包括对业主代表决定不满的意见通知,书面提交给争端避免/裁定委员会进行裁定。如果双方在收到争端避免/裁定委员会作出的决定后28天内没有发出不满通知的,该决定应为最终决定,对双方具有约束力;任何一方均无权对争议进行仲裁,除非在规定的期限内已就该决定发出不满通知。因此,争端避免/裁定委员会机制及对业主代表公正决定的要求既有助于避免一方突然提起仲裁程序,同时也促使双方在决定提交仲裁之前能够对仲裁结果做出合理的预判。
最新项目设计咨询合同范本 第3篇
相较于99版银皮书,2017版FIDIC银皮书在索赔事项中增加了一项,即一方认为其有权获得除额外款项和/或工期延长以外的其他权利或者救济。如果另一方不同意该等权利或救济请求的,双方应按照索赔程序提交业主代表,并由业主代表按照商定或决定条款公正处理。
承包商应在知道或应当知道可能引起额外款项或工期延长索赔事件后28天内向业主发出索赔通知。承包商还应保存并提供支持索赔的同期记录。此外,承包商应在知道或应当知道引起索赔事件后84天内提交充分详细的索赔报告,包括索赔事件的详细描述、索赔依据、索赔的工期和/或款额。如果索赔事件是持续性的,该索赔报告应被视为是临时性的,承包商应按月向业主提交进一步的临时索赔报告;承包商应在索赔事件结束后28天内提交最终索赔报告。
99版银皮书对承包商提交索赔通知的时效要求是非常严格的。凡是超过时效要求的,则承包商丧失索赔权。然而,2017版FIDIC银皮书增加了有关初始响应的规定。如果业主认为承包商未能在28天期限内发出索赔通知的,则业主应在收到索赔通知后14天内相应地通知承包商;如果业主在14天内未发出该等通知的,则索赔通知应被视为有效通知。即使业主在14天发出逾期索赔通知的,如果承包商认为有理由迟交索赔通知的,承包商可以在提交完全详细的索赔时提供必要的证据证明迟交索赔通知的合理性,以便于业主代表按照商定或决定条款对索赔请求做出决定。
最新项目设计咨询合同范本 第4篇
第七条工程款交付方式
第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。
…… 此处隐藏1277字,全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
