摘要：好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《城市建筑公司施工合同范本(优选27篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在好笔杆子网还可以找到更多《城市建筑公司施工合同范本(优选27篇)》。
城市建筑公司施工合同范本 第一篇
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
一、工程名称：
二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。
三、工程内容：等内容。
四、承包形式：包工包料双包工程。
五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;
(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;
(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。
六、乙方职责：
(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;
(2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工
(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;
(4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;
(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。
七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》2009定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。
八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20__年拨付工程款的;20__年12月30日前拨付;20__年12月30日前拨付;剩余的视甲方情况拨付，但最迟在20__年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。
九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。
十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：
或其授权代理人：或其授权代理人：
地址：地址：
电话：电话：
订立日期：
城市建筑公司施工合同范本 第二篇
发包方：_______________
法人代表：__________以下简称“甲方”)。
承包方：_______________
法人代表：__________。
为了搞好_______________蔬菜大棚建设项目，甲、乙双方经平等协商一致，达成如下一致意见以资共同遵守。
一、项目名称与建设地点：_______________，建设地点位于_________________________。
二、建设内容：_依照合同附件标准建设暖式蔬菜大棚个每个约______平方米。
三、工程造价：每平方米￥：__________。合计价款总额为￥：_____，具体价款根据合同标准实际丈量后据实结算。本工程造价不含税。_____
四、付款方式：甲方按照下列时间向乙方支付合同价款，并将资金打入乙方账户：
乙方账户：_______________
开户行：____________________
乙方人员设备进入工地后支付合同价款的30%。计￥：___________元
完成半数大棚骨架安装支付全合同价款的30%，计￥：_________________元
合同大棚内外卷帘机安装一半后支付全合同价款的30%，计￥：_________________元
工程竣工验收合格后，甲、乙双方确定实际建设面积后，甲方付款至合同实际价款的97%。
剩余资金3%在______年______月______日前一次性付清。
五.工程承包内容及范围
本大棚为包工包料，不含土建工程。内部设施有，内遮阳内保温系统，外遮阳系统，自然通风电动天窗系统，环流风机加湿系统，雾喷系统，室内电控照明系统。及移动苗床。
六、工程开工日期：
1、本工程与_______年______月_____日开工，工人进入施工现场。
2、工期延误。对以下造成竣工日期推迟的延误，工期应予顺延。
工程量变化和设计变更一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的甲方未按时拨付工程款或未按合同规定提供相关材料、设施的不可抗力及风雨雪等不能施工的恶劣天气合同规定或甲方代表同意工期顺延的其他情况。
因当地部门或人员阻挠施工或故意刁难，甲方未能及时协调导致施工无法进行的。以上情况发生后，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表应在3日内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期及赔偿要求已被确认。
因行政机关要求停工的或因甲方未办理合法手续由执法部门责令停顿。
因甲方原因造成的其他延停工情况或甲方有违约情况的。
七、设计变更
1、甲方需要做温室工程变更时，应提前7日通知乙方，并给乙方充分的准备时间，由此造成乙方增加的材料费、工时费等费用由甲方承担，工程工期相应顺延。
2、乙方需要做温室工程变更时，需经甲方代表同意，工程工期相应顺延。
3、因以上任何一方变更给对方造成经济支出和损失，由变更方承担，该工程工期相应变更。
八、工程竣工日期：自开工之日起______日内完工，遇阴雨天气及施工条件不足等不能施工时日期顺延。
九、工程竣工验收标准：
…… 此处隐藏24080字，全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
