摘要：好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《废玻璃买卖合同范本(精选6篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在好笔杆子网还可以找到更多《废玻璃买卖合同范本(精选6篇)》。
废玻璃买卖合同范本 第一篇
供方：银川晶峰玻璃有限公司合同编号：20101105 需方： 深圳中航幕墙装饰公司
供需双方依照《_合同法》，经双方友好协商，需方就供方购买 宁夏职业技术学院所需的玻璃，并就具体购买事项双方签订以下合同，以资双方共同严格履行：
第一条 货物名称及结构、规格、数量、产品单价、总价
第二条 质量要求：
供方为需方加工上述产品质量应符合国家标准中空玻璃 GB/T11944-2002.钢化玻璃GB/T9963-2000。
第三条 定做物交付：
供方将加工好的上述产品运至 ＿需方指定工地 ,费用由＿供方＿承担；货到后由需方负责验收并卸货。
第四条 需方提交技术资料或规格要求的期限：
第五条
需方向供方提交技术资料或规格要求的期限为合同签订当日内，否则交货日期相应顺延。结算方式： 在合同签订当日，需方须先支付合同货款总额 支付后合同生效。供货期为 天 ，供方按照需方提供的技术资料开始生产加工。需方按供方供货量支付货款，定金在最后一批货款中冲抵。若需方未能按合同规定及时付款，交付期顺延。 争议解决方式 合同有效期内，如双方意见发生分歧，由需供双方协商解决，协商不成由人 合同生效 本合同自签订之日起生效，银货两清时自动解除。本合同一式两份，需方一份，供方一份，具有同等法律效力。
供 方：需 方：
代 理 人： 代 理 人：
地 址：
地 址： 电 话：
电 话：签订日期：
签订日期：
废玻璃买卖合同范本 第二篇
2012年11月，原告深圳市某鑫宝金属制品有限公司与被告深圳市某源玻璃有限公司签订《装饰材料(玻璃)买卖合同》，约定原告向被告购买6+清波双钢夹胶玻璃(干夹)，原告将该玻璃用于蓝海华府装修施工项目阳台。被告交付玻璃，原告安装完毕，双方结清货款后，原告因被告提供的玻璃出现问题遭到深圳市某信装饰设计工程有限公司罚款等原因，向被告提出重新购买玻璃、拆除安装、运输、管理等费用共计人民币元。
该案件在深圳市宝安区人民法院观澜法庭公开开庭审理，北京市盈科（深圳）律师事务所祝祥霞律师依法接受案件被告深圳市某源玻璃有限公司的授权，出庭答辩，参与法庭调查、举证、质证，发表辩论意见，该案于2015年5月29日收到判决书，本律师代理的被告方获得完胜。
废玻璃买卖合同范本 第三篇
供方：成都通瑞玻璃有限责任公司 合同编号：需方：
签订地点：
签订日期： 年 月 日
双方根据《_合同法》以及其他相关法律法规的有关规定，在友好协商的基础上就供方向需方 工程供货事宜达成以下协议：
一、产品品种、规格、单价、数量、金额、原片产地：
二、面积计算：
矩形按需方提供的清单计算，异型玻璃按外接矩计算。若需方指定材料或中空密封胶深超出国标要求，需方须向供方另行支付超标部分的材料费和加工费。
三、交货期：
合同签订后，需方向供方提供不可更改的.图纸、数量清单、相关技术资料以及加工要求、进度计划等，经供方确认签字后，作为本合同附件。在此前提下供方从第个工作日起开始供货，加工量增补以及补片供货亦按此原则推算交货期。因需方未及时按以上要求执行，而影响交货期等问题，供方不承担相关责任。如需方未按合同向供方付款或供方遇人力不可抗因素而延误交货，则交货期顺延。
四、交（提）货地点： 联系人（收货人）： 电话：
身份证（ 复印件）
运输方式及费用负担： 如需方自行补片且补片玻璃由供方送货，则由此产生的运输费用无条件由需方承担。双方约定的交货地点若不具备车辆进场卸货的条件，供方有权将该批产品返回供方加工厂，需方承担相关运输费用，由此延误送货时间造成的工期延误及其他相关损失由需方负责。
五、结算方式及期限：
若需方未按合同履行付款义务时,供方有权停止供货或解除合同,从欠款之日起供方按欠款总额每日5‰向需方收取违约金，直到付清货款之日止。
六、质量要求及验收标准：
…… 此处隐藏1700字，全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
