摘要：好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《酒店泥水施工合同范本推荐53篇》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在好笔杆子网还可以找到更多《酒店泥水施工合同范本推荐53篇》。
酒店泥水施工合同范本 第一篇
委任单位：____________
施工单位：____________
就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：
一、工程名称：___________________________
二、工程地点：________________________
三、工程项目内容：________________________
四、工程期限本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。
五、工程造价为人民币：____________________________________
六、付款方式
1.合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。
2.开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)
七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工
1.乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。
2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3.施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。
5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量
1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。
3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。
4.装饰工程质量保修________年。
十、工程验收由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任
任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注
本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲.乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
酒店泥水施工合同范本 第二篇
甲方： 项目部
乙方： 分项工程清包班组长 身份证号：
依照《_合同法》及其他有关法律法规规定，遵循自愿、平等和诚信的原则，双方就本项目工程的 分项工程的有关事宜协商一致，以包清工形式分包给乙方施工，订立本合同，希望双方共同遵守。
工程概况：
工程名称：
工程地点：
承包性质及价格：
采用固定价格，包清工形式，包质量、包进度、包安全。
结算价格以双方协商价按建筑面积计算 元/M2，一次性包死。
特殊约定：本价款包括设计图纸所有砼及砌体项目，如遇联系单调整，工程量和人工费增减在 元以内不作调整。面积按定额面积结算。
工作内容：
地基与基础（除土方开挖回填），主体结构（包括所有砌体工程及砌砖用的脚手架搭设与拆除）、预制保护层垫块、木砖、过梁、楼梯预埋件埋设等分项工程泥工工作内容（包括基础挖土、回填土、车道架搭设、砼主道路、大门、围墙，包括地槽清土、基础砼墙抹灰、脚手架下砼及排水沟，脚手架外1m宽走道、井架及砼搅拌机械定位在内、砂石料及机具堆场砼地坪浇捣、井架及水泥筒砂石料堆场砌砖及抹灰、配电箱砌体及抹灰、钢筋棚及木工棚地坪浇捣）。以上价格除完成
承包工作内容外还包括暂住证、安全帽、雨衣、小型工具、线、扫帚、铝合金线板、机械操作工工资（井架卷扬机操作对本班组工作负责）、铲、二次搬运费（场内运输）、砌砖脚手架搭拆、灰桶等。现场派一名泥工师傅辅助施工员放线。
四：工程工期：
以甲方经监理、业主单位批准的施工方案为依据，每月编制施工进度计划并发布给乙方，作为施工工期的标准，造成工期延误的，双方约定如下：
…… 此处隐藏65514字，全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
